1．招标范围1.1 招标范围: 本项目为服务集中招标项目。
中国电信湖南分公司2024-2025年通信工程监理集中招标项目，本项目预估总金额为8800万元（不含税），本项目合同执行总金额不高于中标总金额，具体以实际结算为准。
1.2监理服务期：从施工准备阶段开始经施工阶段至保修期结束，其中施工阶段工期见施工合同（具体以签订的监理合同服务期为准）。
1.3监理服务地点：湖南省。
1.4集中招标合同有效期：自框架合同签订之日起2026年02月28日。如框架合同履行期限截止时间未到，但框架合同金额已执行完毕，则本项目合同有效期届满；如框架合同履行期限结束，合同金额尚未执行完毕，双方可协商是否签订补充协议继续执行合同。
1.5涉及的主要评估产品品类：CP01719监理。
1.6 本项目预估总金额为人民币8800万元（不含税），划分2个标段，共设3名中标人，具体负责区域如下：
注：重点办省管省建项目指由省公司统一立项并由省公司发起工程服务委托管控的项目，其他为地市分公司发起工程服务委托管控的项目。
1.7投标人可根据自身情况选择1个标段或多个标段投标，本项目允许投标人同时中标的最多标段数为2个。
1.8 本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决，工程监理费统一折扣最高投标限价为100%。
<> 2．投标人资格要求2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
2.2本项目要求投标人具备以下资质：
2.2.1投标人必须具备有效的工程监理综合资质或通信工程监理甲级资质（住建部颁发）。
2.3投标人针对本项目须具备以下人员要求：
项目总监理工程师须具有通信工程专业的注册监理工程师证书并具有合格工程经验（必须附项目发包人开具的经验证明）；提供人员身份证、对应人员资质证书、本人劳动聘用合同、由投标人缴纳的社保证明（2022年11月至2023年10月）以及项目发包人开具的经验证明。
2.4监理经验要求：
（1）无线网监理：投标人必须具备合格的类似工程监理经验（合格工程监理经验定义：自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）止已完成的的工程总投资不少于400万元的或监理费不少于10万元的类似无线网工程监理），必须附工程监理经验的证明文件（证明文件包括合同主要信息，指合同封面页、项目金额页、签字盖章页、签订日期页等关键内容，如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单扫描件）。
（2）有线网监理：投标人必须具备合格的类似工程监理经验（合格工程监理经验定义：自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）止已完成的的工程总投资不少于200万元的或监理费不少于5万元的类似有线网工程监理），必须附工程监理经验的证明文件（证明文件包括合同主要信息，指合同封面页、项目金额页、签字盖章页、签订日期页等关键内容，如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单扫描件）。
2.5本项目不接受联合体投标。
2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.7投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
（5）为本招标项目的代建人;
（6）为本招标项目的招标代理机构;
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系
（10）被依法暂停或者取消投标资格
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形:
（13）在最近三年内（投标文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）发生重大监理质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
（14）在近三年内（投标文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的《以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
（15）法律法规规定的其他情形；
（16）在最近五年内（投标文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（17）在最近五年内（投标文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（18）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（19）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（20）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
（21）近两年（投标文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或较大及以上事故的；
（22）近两年（投标文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的中国电信项目发生一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或较大及以上事故，按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
2.8遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、工信部《通信工程建设项目招标投标管理办法》等国家法律法规。
<> 3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
<> 4．招标文件的获取4.1招标文件获取时间:【2023年12月28日09时00分00秒至2024年01月03日17时30分00秒】（北京时间，下同）。
中国电信湖南分公司2024-2025年通信工程监理集中招标项目，本项目预估总金额为8800万元（不含税），本项目合同执行总金额不高于中标总金额，具体以实际结算为准。
1.2监理服务期：从施工准备阶段开始经施工阶段至保修期结束，其中施工阶段工期见施工合同（具体以签订的监理合同服务期为准）。
1.3监理服务地点：湖南省。
1.4集中招标合同有效期：自框架合同签订之日起2026年02月28日。如框架合同履行期限截止时间未到，但框架合同金额已执行完毕，则本项目合同有效期届满；如框架合同履行期限结束，合同金额尚未执行完毕，双方可协商是否签订补充协议继续执行合同。
1.5涉及的主要评估产品品类：CP01719监理。
1.6 本项目预估总金额为人民币8800万元（不含税），划分2个标段，共设3名中标人，具体负责区域如下：
| 标段 | 预估总金额（单位：万元，不含税） | 综合排名 | 中标份额 | 预估金额（单位：万元，不含税） | 实施地域 |
| 标段一 | 5544.00 | 1 | 87.30% | 4840 | 重点办省管省建、长沙（天心区、雨花区、芙蓉区、岳麓区、望城区、宁乡）、株洲、湘潭、邵阳、岳阳、张家界、怀化、湘西 |
| 2 | 12.70% | 704 | 长沙（开福区、长沙县，浏阳市） | ||
| 标段二 | 3256.00 | 1 | 100.00% | 3256 | 常德、郴州、益阳、衡阳、娄底、永州 |
1.7投标人可根据自身情况选择1个标段或多个标段投标，本项目允许投标人同时中标的最多标段数为2个。
1.8 本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决，工程监理费统一折扣最高投标限价为100%。
<> 2．投标人资格要求2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
2.2本项目要求投标人具备以下资质：
2.2.1投标人必须具备有效的工程监理综合资质或通信工程监理甲级资质（住建部颁发）。
2.3投标人针对本项目须具备以下人员要求：
项目总监理工程师须具有通信工程专业的注册监理工程师证书并具有合格工程经验（必须附项目发包人开具的经验证明）；提供人员身份证、对应人员资质证书、本人劳动聘用合同、由投标人缴纳的社保证明（2022年11月至2023年10月）以及项目发包人开具的经验证明。
2.4监理经验要求：
（1）无线网监理：投标人必须具备合格的类似工程监理经验（合格工程监理经验定义：自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）止已完成的的工程总投资不少于400万元的或监理费不少于10万元的类似无线网工程监理），必须附工程监理经验的证明文件（证明文件包括合同主要信息，指合同封面页、项目金额页、签字盖章页、签订日期页等关键内容，如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单扫描件）。
（2）有线网监理：投标人必须具备合格的类似工程监理经验（合格工程监理经验定义：自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至招标公告发布之日（不含招标公告发布当日）止已完成的的工程总投资不少于200万元的或监理费不少于5万元的类似有线网工程监理），必须附工程监理经验的证明文件（证明文件包括合同主要信息，指合同封面页、项目金额页、签字盖章页、签订日期页等关键内容，如提供框架协议或集中招标合同，须提供相应订单扫描件）。
2.5本项目不接受联合体投标。
2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.7投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
（5）为本招标项目的代建人;
（6）为本招标项目的招标代理机构;
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系
（10）被依法暂停或者取消投标资格
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形:
（13）在最近三年内（投标文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）发生重大监理质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
（14）在近三年内（投标文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的《以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);
（15）法律法规规定的其他情形；
（16）在最近五年内（投标文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（17）在最近五年内（投标文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（18）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（19）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（20）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
（21）近两年（投标文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或较大及以上事故的；
（22）近两年（投标文件递交截止日期起，上溯至2年前的同月同日）在中国境内（不含港澳台）的中国电信项目发生一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或较大及以上事故，按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
2.8遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、工信部《通信工程建设项目招标投标管理办法》等国家法律法规。
<> 3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
<> 4．招标文件的获取4.1招标文件获取时间:【2023年12月28日09时00分00秒至2024年01月03日17时30分00秒】（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
