1.1 项目概况：
（1）工作内容：对2024年南岸区主干道沿线管井整治项目所需的标的物进行采购。
1.2 采购内容及分包（标包）划分情况：
（1）项目金额：本项目框架预估金额162000元（含税），最终采购金额以实际为准。（本项目为框架采购，本次框架采购标的为采购人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为采购人向供应商作出的具体项目的承诺，如供应商不同意此条款，则供应商应书面告知采购人，并退出本项目采购）。
（2）协议期限：1.双方同意由承包人作为发包人供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起至2024年12月31日止。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：
1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]相关服务再次签订框架协议之日；
2）发包人就再次采购[本项目涉及的]相关服务发出中选通知书之日；
3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
4）本协议份额使用完毕之日；
5）本协议终止或解除之日。
2.有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：
1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]相关服务再次签订框架协议之日；
2）发包人就再次采购[本项目涉及的]相关服务发出中选通知书之日；
3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
4）本协议份额使用完毕之日；
5）本协议终止或解除之日。
（3）工程地点：重庆南岸区。
（4）施工条件：本次涉及管道及井盖位于：南岸区主干道沿线上，包含且不限于与其他区域的结合及交界处。本次涉及管道及井盖的修复均为在原有管道路由上进行。具体内容详见附件2：技术规范书。
（5）工期要求：以发包人实际委托订单合同上约定的完成时限为准。
（6）保修期：自终验合格之日起2年。
（8）质量标准：符合国家标准，行业标准，并符合重庆电信相关要求。附件2：技术规范书。
（9）本项目不划分分包及份额。
（10）承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的包干方式组织施工，承包本工程，不得转包。
……
1.3 ★本项目设置最高参选单价限价，最高参选单价限价2700元/个（含税），参选人参选单价报价高于最高参选单价限价的，其参选将被否决。具体如下：
|
序号 |
施工内容 |
施工工艺 |
含税单价限价 |
|
1 |
井盖 |
浇注式沥青混凝土填补 |
2700元/个 |
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.1.2参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）参选或者未划分分包（标包）的同一项目参选。
2.1.3不允许联合体参加比选。
2.1.4参选人须承诺为本项目开具增值税专用发票。
2.1.5资质证书：参选人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（乙级）及以上资质，或施工综合资质。提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。
2.1.6安全生产条件：参选人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证A证（企业名称为参选单位名称），提供相应证书扫描件、身份证扫描件，评委有权对相应证书进行核验，如存在不实不予认可。
2.1.7业绩：参选人须提供2022年1月1日至本项目发布公告之日的同类项目（路面或者窖井整治工程类）业绩，业绩累计金额不低于5万元(含税）。
注：业绩证明材料包括:
a）合同金额与合同签订时间为准；如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。如合同金额不足上述规定金额，但提供工程结算审核定案表金额达到上述规定金额且有建设单位、审计单位、施工单位三方盖章的视为有效业绩。
b）该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合同双方或其下属分公司名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评选委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。
如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。
2.1.8项目团队人员要求：参选人须为本项目配备项目经理1人、技术负责人1人、施工员至少1人，质量员至少一人，安全员至少1人。
a）项目经理须具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证（扫描件）。
项目经理须具备在参选单位注册的二级及以上注册建造师执业资格（专业为市政工程），提供项目经理身份证扫描件，相关建造师资质证书的证明材料（如电子证照或相关官方网站是否查询截图等）。
b）技术负责人应具有工程类初级以上职称，项目技术负责人应附职称证、身份证（扫描件）。
c）参选人为本项目配备的安全员须附建设行政主管部门颁发的“安全生产考核合格证C证”、身份证（扫描件）。
①人员不得兼任，如人员兼任，不予认可。以上所有人员须提供社保局出具的2024年5月1日之后任意一个月的社保证明，项目经理、技术负责人、安全员必须由参选单位缴纳社保，其他人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司与参选人的代缴协议或类似证明，不提供则对应的人员不计入其内。
②评委有权通过原件核查或登陆全国建筑市场监管公共服务平台、全国或当地住房和城乡建设委员会官方网站等网络查验等方式进一步核实参选文件中的相关信息。若参选人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将否决其参选。
③以上资料原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内提供，否则不予认可。
2.2 参选人不得存在下列情形之一：
（1） 为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2021年9月9日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2019年9月9日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2019年9月9日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 近两年（自2022年9月9日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；
（9） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；已执行完毕或不再执行的除外；
（10） 为本比选项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（11） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（12） 为本比选项目的代建人；
（13） 为本比选项目的比选代理机构；
（14） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；
（15） 与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；
（16） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（17） 其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；
（18） 法律法规、比选文件限定的其他情形。
2.3 参选产品资格要求： / 。
2.4参选产品制造商资格要求： / 。
2.5参选人提供“电信公司员工及其亲属在参选单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在参选单位参与经营。
2.6购买保险承诺：参选人必须为本项目团队人员购买或承诺必须在合同签订前购买相关人身意外伤害保险（保险赔付额度不低于200万元/人）或不低于相同保障的安全生产责任险，并提供购买相应保险的证明材料或出具承诺函。
2.7法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4. 比选文件获取
4.1 比选文件获取时间：2024年9月3日17时00分至2024年9月5日17时00分（北京时间，下同）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
